律師回復

• 
  智能法律助手

  月幫助201720人

  下面的案例或許能夠對您有所幫助裝修公司中途加價停工 業(yè)主打官司終獲賠償 　　東莞業(yè)主付女士幾年前買了新房，本想好好裝修了入住，沒想到裝修公司中途加價，并要求提前付款，雙方爭執(zhí)不下，導致工程停工。付女士憤而打起了官司。經(jīng)過漫長的鑒定和一審、二審，近日，付女士終于贏了官司，裝修公司需支付違約金8萬多元?！　⊙b修公司中途加價　遭拒停工　　2010年1月，東莞業(yè)主付女士跟厚街鎮(zhèn)某裝修公司簽訂了一份裝修合同，約定該公司承包付女士家房子的室內裝修工程，雙方各自部分包料和裝修公司全部包工，工期從2010年2月3日至5月10日。合同還約定，工程項目及做法如需變更，須雙方協(xié)商一致，以書面確認為準，同時調整相關費用。總工程款12萬多元，進場施工后3日內付30%，木工進場施工三日內付30%，水電、地面、天花、木工工程完工后、油漆工進場三日內支付20%，全部驗收合格后付15%，辦理交付手續(xù)后30天內付5%。若延期超出15天以上，業(yè)主有權單方終止合同，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業(yè)主作為違約金。　　簽訂合同前，付女士已交定金1000元。后付女士又陸續(xù)支付了兩期工程款共66900元，合計共付6.79萬元?！　〉馔獾氖虑榘l(fā)生了。按付女士的說法，裝修公司入場后不按合同約定履行義務，不給電路主線圖及室內實際線路布置圖，也拒絕履行防水檢驗需封水48小時以上并要經(jīng)業(yè)主確認的約定。裝修公司還未按約定完成相關工程，就跟她索要第三期工程款，后又編造理由要增加兩萬多元的工程款。她不同意中途加價和提前支付工程款，裝修公司就以停工威脅，并于2010年6月2日停工?！　「杜扛b修公司幾次交涉，但均無效果。對方要求她先交工程款，并算好工程量?！　》ㄔ赫J定裝修公司違約　雙倍賠償　　2010年7月19日，付女士一怒之下，向裝修公司郵寄了解除裝修合同通知書?！　‰S后，付女士向東莞市第二人民法院狀告裝修公司，請求法院判令解除裝修合同，并要求裝修公司按未完成項目裝修金額的雙倍支付12萬多元違約金，并交付裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖等?！　⊙b修公司不甘示弱，提起了反訴。裝修公司稱，是付女士不按時提供裝修材料和遲延付款致工程延期，其無權單方終止合同。付女士還私換門鎖阻止進場施工，造成停工損失約6000元，未及時購回裝修材料致使窩工、停工損失約11000元。裝修公司要求付女士支付拖欠的工程款5萬多元，并賠償上述損失1.7萬元。但對于這些，裝修公司并沒有提交證據(jù)?！　》ㄔ簩υ摪傅谋驹V、反訴進行了合并審理。訴訟過程中，裝修公司申請對實際工程量進行評估，付女士也申請對工程的未施工和未完工項目進行評估?！　∫螂p方彼此意見較大，爭吵不斷，鑒定過程經(jīng)歷了漫長的一年多(鑒定期間不計入審理期限)。2012年8月20日，鑒定公司終于作出評估意見，評估已施工工程造價為8萬多元，其中已全部完工工程造價2萬多元，已施工但未全部完工工程造價6萬多元?！　⊙b修公司提出異議，認為測量數(shù)據(jù)與實際不符，包括水、電、電話線、電腦線等均已實際施工的工程項目沒有計算?！　》ㄔ航?jīng)審理認為，鑒定公司組織雙方測量工程量時，裝修公司中途離場，事后對測量數(shù)據(jù)提出異議，但拒絕預繳重新測量費用，應對其行為的后果承擔責任。水、電、電話線、電腦線等工程項目均為隱蔽工程，裝修公司在封閉前應獲業(yè)主確認，未經(jīng)確認而導致無法測量的后果應由裝修公司自行承擔。　　該案停工原因在于裝修公司認為業(yè)主未依約交納工程款，且雙方對增加工程款存在爭議。合同約定第三期工程款的支付條件是“水電、地面、天花、木工工程完工后、油漆工進場三日內支付20%”，但鑒定顯示裝修公司并未全部完成上述工程，故支付條件并未成就。裝修公司在沒有業(yè)主書面確認的情況下，要求業(yè)主重新核實工程量，或直接要求業(yè)主增加工程款，均與合同約定不符。綜上，裝修公司停工理由均不能成立，應認定其違約在先?！　「鶕?jù)合同約定，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業(yè)主作為違約金。案涉工程實際造價為8萬多元，業(yè)主已付款6.79萬元，尚應付款1.29萬多元。合同總價12萬多減去實際造價8萬多元，即未完工項目金額為4萬多元。按合同約定，裝修公司需按未完工項目的雙倍即8萬多元支付違約金給業(yè)主?！　⊙b修公司沒有舉證證明其已根據(jù)施工進度通知業(yè)主準備裝修材料，其違約在先，故其訴請業(yè)主承擔無法正常施工的損失，法院予以駁回。　　2012年10月，廣東省東莞市第二人民法院作出一審判決，判令確認雙方的裝修合同解除，付女士應支付裝修公司工程款1萬多元，裝修公司應支付付女士違約金8萬多元，并應交付付女士裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖?！　⊙b修公司不服，提起上訴。近日，東莞市中級人民法院已作出終審判決，駁回裝修公司的上訴，維持原判。 原問題：《因裝修公司中途加價停工了業(yè)主怎么辦》

  回復于 2022-11-10 06:25:18